【裁判摘要】实际施工人有权要求赔偿窝停工损失——根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等规定，施工钢结构工程需具备相应资质，李××作为自然人，不具有施工资质，原判决认定相关施工合同无效并无不当。关于窝工、停工损失费用，李××提交了相关证据，潘××虽不认可，但亦未提交证据予以反驳。潘××作为工程发包人，将工程发包给不具有施工资质的李××进行施工，且对于施工进展等事项亦未作有效记录，负有一定过错。结合另案认定潘××逾期支付李××工程款事实，依据优势证据原则来看，应当认定李××主张的窝工、停工事实存在具有高度可能性。原判决综合认定该损失事实存在并判令潘××支付李××1万元损失，较为合理公平，应予维持。