摘要1：违约责任又称为违反合同的民事责任,是指一方当事人不履行合同义务、履行合同义务不符合约定所应当承担民事责任。
【注释】（１）通说认为违约责任采取无过错责任；（２）另外观点认为，违约责任采取的是严格责任——严格责任推定违约方有过错，如果违约方自己举证推翻了法律的推定则应当认为因没有过错而无须承担违约责任（法律的正当性要求违约责任具有可归责性即过错）。
【标签】Ｄ５７７【违约责任】；Ｄ５７８【预期违约责任】；Ｄ５７９【金钱债务实际履行责任】；Ｄ５８０【非金钱债务实际履行责任及违约责任】；Ｄ５８１【替代履行】；Ｄ５８２【瑕疵履行违约责任】；Ｄ５８３【违约损害赔偿责任】；Ｄ５８４【损害赔偿范围】；Ｄ５８５【违约金】；Ｄ５８６【定金担保】；Ｄ５８７【定金罚则】；Ｄ５８８【违约金与定金竞合时的责任】；Ｄ５８９【拒绝受领和受领迟延】；Ｄ５９０【不可抗力】；Ｄ５９１【减损规则】；Ｄ５９２【双方违约和与有过失】；Ｄ５９３【第三人原因造成违约时违约责任承担】；Ｄ５９４【国际贸易合同诉讼时效和仲裁时效】
摘要2：【注解】双方前期均积极履约，后期因分歧导致无法继续履约应认定均未违约且无权要求对方承担违约责任。——参考案例：(2021)最高法知民终2141号
摘要1：解答：（１）《合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”违约责任不一定表现为违约赔偿金形式，也可以选择采取补救措施、继续履行的方式填补损失。（２）在双方违约情形下，当事人采取补救措施、继续履行的方式填补损害、实现合同目的，一方追究另一方违约责任要求支付违约赔偿金，不符合权利义务对等原则，不予支持。
摘要2：【注解】（１）根据《民法典》第５８３条规定，违约方在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失；（２）双务合同双方违约，未全面完成合同义务的违约方追究采取继续履行或者采取补救措施的另一违约方违约责任要旨支付违约赔偿金，不符合权利义务对等原则，不应支持。
摘要1：解答：根据《合同法》第１２０条规定，双方违约应当各自承担相应的责任，不适用定金罚则。
解析：《民法典合同编司法解释》第６８条第１款规定——（１）双方当事人均具有致使不能实现合同目的的违约行为，其中一方请求适用定金罚则的，人民法院不予支持。（２）当事人一方仅有轻微违约，对方具有致使不能实现合同目的的违约行为，轻微违约方主张适用定金罚则，对方以轻微违约方也构成违约为由抗辩的，人民法院对该抗辩不予支持。
【注解】（１）双方均存在根本违约——双方均不得主张适用定金罚则；（２）一方根本违约、另一方轻微违约——轻微违约方可主张适用定金罚则，根本违约方不得主张适用定金罚则。
摘要2：
摘要1：解读：（１）双方违约时应当按照各自责任确定违约金和约定损失赔偿的承担数额；（２）如果能够确认任何一方当事人须负更重的违约责任时该方当事人仍应向对方当事人承担违约金或违约损害赔偿的给付义务。
摘要2：【注解１】（１）合同中的违约金或约定损失赔偿条款，不因双方当事人均构成违约而不能适用。——参考案例：(2012)民一终字第67号；（２）双方对合同履行均存在不规范、不完全合乎要求的情况，对双方要求对方承担违约责任的主张均不应予以支持（备注：此种情形应限于违约行为与损失之间因果关系无法确定的场合）。——参考案例：（2007）民一终字第107号
【注解２】（１）由于双方原因导致工期延误的事实存在交叉，不能区分各自原因导致工期延误的具体时间段，根据各自原因导致延误工期的求时间对工期迟延责任进行裁量。——参考案例：(2021)最高法民申3886号；（２）发包人和承包人均存在违约行为且难以确定双方应承担责任大小和损失数额的，发包人向承包人主张工期逾期违约金的法院不予支持。——参考案例：(2013)民一终字第111号
【注解３】双方均有违约行为，双方应各自承担相应责任。——参考案例：(2021)最高法民终813号
摘要1：解读：违约金是一种民事责任的承担方式，是当事人对违反合同义务可能造成的损害赔偿的预先约定，并非当事人之间的原合同债务，不属于双务合同中双方当事人互负债务的“债务”范畴，亦不属于可行使抵销权的已届清偿期的“债务”，当事人不能基于违约金请求主张同时履行抗辩权和法定抵销权。
摘要2：【注解１】违约金并非原合同债务，当事人不能基于违约金请求主张同时履行抗辩权和法定抵销权｜违约金是一种民事责任的承担方式，是当事人对违反合同义务可能造成的损害赔偿的预先约定，并非当事人之间的原合同债务，不属于双务合同中双方当事人互负债务的“债务”范畴，亦不属于可行使抵销权的已届清偿期的“债务”，当事人不能基于违约金请求主张同时履行抗辩权和法定抵销权。——参考案例：（2022）最高法知民终108号
【注解２】被告主张因原告因逾期完工应承担违约金，故可拒付工程款。因工程款请求权与逾期完工违约金请求权是分别独立的请求权，且被告已另行起诉主张，因此，被告不能以其向原告主张逾期竣工违约金为由拒绝支付工程款。——参考案例：(2021)闽09民终179号