玉树县××完全小学与玉树县雍诺尔××科技发展有限公司合作建房纠纷案
摘要1：——房屋因行政规划被拆除并不必然消灭合同当事人双方的权利义务关系
【裁判要旨】合作修建的房屋因行政规划被拆除，合作建房协议履行基础不存在，原合同自然终止。行政规划拆除房屋虽不属于不可抗力，但因双方当事人对此无法预见，也不能避免和克服，按照诚实信用原则，当事人不应当承担违约责任。但对损失一方应当按照公平原则适当补偿损失。
摘要2：
陈××因种在被告自留山上的果树被砍诉陈石金等赔偿损失案
摘要1：【裁判要旨】未经批准及他人同意，擅自在他人的自留山内开垦种植果树的，构成侵权，对损失应承担主要责任。
摘要2：
（2008）崇民二初字第565号；（2009）锡民二终字第74号
摘要1：——股票财产权损失不应包括因行情波动造成的市值下跌
【裁判要旨】股票的市值是指股票在证券市场上所体现出来的市场价值，并不直接体现为股民的个人财产，只有通过抛售股票的行为，才能将市值现实地转化为资金账户上的金额，此时才能体现为股民的个人财产。因此，股民自愿配合证券公司进行错误账户调整，证券公司把同种、同数的股票及资金账户上的余额如数还到股民正确的账户上，股民的股票财产权并未遭到损失，在此期间因为市场行情波动造成的市值下跌不能纳入损失范围。
【案号】（2008）崇民二初字第565号；（2009）锡民二终字第74号
摘要2：
江苏省无锡市崇安区人民法院(2008)崇民二初字第565号；江苏省无锡市中级人民法院(2009)锡民二终字第0074号
摘要1：【问题提示】股民自愿配合证券公司进行错误账户调整期间，因市场行情波动造成的股票市值下跌是否纳入损失范围？
【要点提示】
股票的市值是指股票在证券市场上所体现出来的市场价值，并不直接体现为股民的个人财产，只有通过卖出股票的行为，才能将市值现实地转化为资金账户上的金额，此时才能体现为股民的个人财产。
股民自愿配合证券公司进行错误账户调整，证券公司把同种、同数的股票及资金账户上的余额如数还到股民正确的账户上，股民的股票财产权并未受到损失，期间因为市场行情波动造成的市值下跌不能纳入损失范围。
【案例索引】一审：江苏省无锡市崇安区人民法院(2008)崇民二初字第565号(2008年11月28日)；二审：江苏省无锡市中级人民法院(2009)锡民二终字第0074号(2009年5月6日)
摘要2：
福建省厦门市湖里区人民法院（2001）湖民重字第0006号 ；福建省厦门市中级人民法院（2002）厦民终字第194号
摘要1：（供用电合同）
【裁判要旨】物业管理部门因用户违法用电等原因，未事先通知用户即自行中断供电，给用户造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
【意见】房屋承租方未按约向物业交付水电费，物业无权停电，也未举证事先通知承租方将停电，停电导致承租方损失构成侵权；物业停水电的原因是由于承租方拖欠水电费，承租方也应承担一定的责任。（双方过错）
【判决书字号】一审判决书：福建省厦门市湖里区人民法院（2001）湖民重字第0006号；二审判决书：福建省厦门市中级人民法院（2002）厦民终字第194号
摘要2：
赵××诉淮安市×××元件厂给其分配住房后未将其家电表与隔壁家一插座线路分离请求赔偿17年电费损失案
摘要1：【裁判要旨】职工与单位之间因分配住房而形成房屋租赁关系后，单位负有租赁物瑕疵担保的义务，因租赁物瑕疵导致职工损失的，其应承担赔偿责任。
摘要2：
车载货物因事故洒落致第三者损失，保险公司应赔——保险车辆发生交通事故，所载货物洒落致第三者损失，应根据保险事故近因原则，认定保险公司应承担赔偿责任
摘要1：【要旨】保险车辆发生交通事故，所载货物洒落致第三者损失，应认定驾驶员操作不当致机动车侧翻系保险事故近因。该近因应属保险责任范围。
【案例】重庆渝中区法院（2013）中区民初字第07078号《交通事故致车载货物洒落造成第三者损失保险公司应赔偿》
摘要2：
上海市高级人民法院民事判决书(2012)沪高民一(民)终字第28号
摘要1：【案号】上海市高级人民法院民事判决书(2012)沪高民一(民)终字第28号
【裁判要旨】施工期间因发包人迟延支付工程进度款造成的停窝工损失，由发包方承担，如承包人有一定过错也应分担部分损失。
摘要2：
上海市第二中级人民法院民事判决书(2013)沪二中民二(民)终字第373号
摘要1：【案号】上海市第二中级人民法院民事判决书(2013)沪二中民二(民)终字第373号
【裁判要旨】发包方发出书面通知要求承包方暂停施工，为发包方单方要求停工。承包方施工人员、设备等留在现场等待复工通知，造成人员误工、机械设备租赁费等损失，发包方应承担责任。
摘要2：
上海市第一中级人民法院民事判决书(2013)沪一中民二(民)终字第582号
摘要1：【案号】上海市第一中级人民法院民事判决书(2013)沪一中民二(民)终字第582号
【裁判要旨】发包方因自身原因致使施工现场滞留承包方工人待工，承包方函件也告知已存在停工、窝工损失的事实，如不及时处理会带来更大损失，但发包方一直未积极及时处理，应对该停工损失承担主要责任；承包方未能采取其他合理方法避免损失的，也应承担部分责任。
摘要2：
如何认定合理的停工时间
摘要1：如何认定合理的停工时间
【法理提示】因发包人提供错误的地质报告致使建设工程停工，当事人对停工时间未作约定或未达成协议的，承包人不应盲目等待而放任停工状态的持续以及停工损失的扩大。对于计算由此导致的停工损失所依据的停工时间的确定，也不能简单地以停工状态的自然持续时间为准，而是应根据案件事实综合确定一定的合理期间作为停工时间。
【来源：《民事审判指导与参考》（总第50辑），人民法院出版社2012年版，第184-186页。
摘要2：【注解】承包人未履行减损义务应自行承担扩大部分的损失。
最高人民法院（2014）民申字第644号民事裁定书
摘要1：——如何适用减损规则
【案号】最高人民法院（2014）民申字第644号民事裁定书
【裁判要旨】合同当事人依据《合同法》第113条规定向对方当事人主张赔偿可得利益损失时，人民法院应根据可预见性标准、减轻损失规则、混合过错规则以及损益相抵规则进行综合判断。
摘要2：
因用人单位未缴或少缴社会保险费而导致的社会保险损失是否属于法院的管辖范围
摘要1：【裁判要旨】用人单位没有为劳动者办理社会保险手续且社会保险经办机构不能办理补缴手续导致劳动者无法享受社会保险待遇，由此产生的赔偿损失纠纷属于人民法院的受案范围。
摘要2：
翁某某滥用职权被宣告无罪案
摘要1：【要点提示】滥用职权行为是否构成犯罪，要看滥用职权的行为与公共财产、国家和人民利益遭到重大损失之间是否具有因果关系。
【裁判要旨】滥用职权的行为与公共财产、国家和人民利益遭到重大损失之间不存在因果关系的，不构成滥用职权罪。
【案例索引】
一审：福建省龙岩市新罗区人民法院[2004]龙新刑初字第298号（2004年9月7日）
二审：福建省龙岩市中级人民法院[2004]岩刑终字第209号（2004年12月20日）
摘要2：
滥用职权罪中的“重大损失”如何认定？
摘要1：【问题提示】国家机关工作人员以单位名义擅自将单位资金供其他单位使用，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为是构成挪用公款罪还是滥用职权罪？滥用职权罪中的“重大损失”如何认定？
【要点提示】国家机关工作人员以单位名义擅自将单位资金供其他单位使用，包括从中没有谋取个人利益，但致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，构成滥用职权罪。以单位资金投资收益归还欠款的不能认定为已填补单位损失。
【案例索引】一审：上海市第一中级人民法院（2008）沪一中刑初字第261号（2008年11月21日）（未上诉、抗诉）
摘要2：
最高人民法院研究室关于对滥用职权致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失如何认定问题的答复
摘要1：最高人民法院研究室关于对滥用职权致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失如何认定问题的答复（2004年11月22日 法研[2004]136号）
【摘要】人民法院在审判过程中，对于行为人滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受的损失计算至侦查机关立案之时。立案以后，判决宣告以前追回的损失，作为量刑情节予以考虑。
摘要2：
石某某骗取贷款案——骗取贷款罪的因果关系及“重大损失”认定问题
摘要1：石某某骗取贷款案——骗取贷款罪的因果关系及“重大损失”认定问题
摘要2：
李某某侵犯商业秘密案——如何认定侵犯商业秘密罪中的经营信息与重大损失
摘要1：[第519号]李某某侵犯商业秘密案——如何认定侵犯商业秘密罪中的经营信息与重大损失
摘要2：
陈某盗窃案——窃取公司提供充值服务的密保卡数据，并进行非法充值，使公司QQ密保卡对应的等值服务资费遭受损失的，是否构成盗窃罪？如何确定该类行为的盗窃数额
摘要1：[第795号]陈某盗窃案——窃取公司提供充值服务的密保卡数据，并进行非法充值，使公司QQ密保卡对应的等值服务资费遭受损失的，是否构成盗窃罪？如何确定该类行为的盗窃数额
【裁判要旨】窃取公司提供充值服务的密保卡数据并进行非法充值的，符合盗窃罪的构成要件，应当按照盗窃罪定罪处罚，并按实际财产损失认定盗窃数额。
摘要2：
非国有公司工作人员低于公司限价销售公司产品，造成重大损失，是否构成犯罪？
摘要1：【要旨】非国有公司工作人员低于公司限价销售公司产品，造成重大损失，其行为既不符合破坏生产经营罪的构罪要件，也不符合故意毁坏财物罪的构罪要件，不构成犯罪。
摘要2：
孙某某破坏计算机信息系统案——如何认定和适用破坏计算机信息系统罪中的“经济损失”和“违法所得”情节
摘要1：[第784号]孙某某破坏计算机信息系统案——如何认定和适用破坏计算机信息系统罪中的“经济损失”和“违法所得”情节
摘要2：
乐某某等破坏计算机信息系统案——在无法准确认定经济损失、用户数量的情况下，如何认定破坏计算机信息系统的“后果严重”
摘要1：[第1029号]乐某某等破坏计算机信息系统案——在无法准确认定经济损失、用户数量的情况下，如何认定破坏计算机信息系统的“后果严重”
摘要2：
徐某某、罗某某贪污案——在国有企业改制中隐瞒资产真实情况造成巨额国有资产损失的行为如何处理
摘要1：[第124号]徐某某、罗某某贪污案——在国有企业改制中隐瞒资产真实情况造成巨额国有资产损失的行为如何处理
【裁判要旨】在国有企业改制中，隐瞒资产真实情况造成巨额国有资产损失的，应以贪污罪论处。
摘要2：
李某某贪污、挪用公款案——对贪污、挪用犯罪行为直接造成的财产损失能否提起附带民事诉讼
摘要1：[第79号]李某某贪污、挪用公款案——对贪污、挪用犯罪行为直接造成的财产损失能否提起附带民事诉讼
【裁判要旨】罪行尚未被司法机关发觉，但已被所在单位发觉，在有关组织对其盘问、教育后，交代了部分犯罪事实的，不成立自首。
【裁判规则1】检举、揭发同案犯的共同犯罪事实，不构成立功。
【裁判规则2】因贪污、挪用公款而遭受的财产损失，不能通过附带民事诉讼途径解决。
摘要2：
王某某玩忽职守案——行政机关的行政罚没款能否认定为玩忽职守造成的直接经济损失
摘要1：[第16号]王某某玩忽职守案——行政机关的行政罚没款能否认定为玩忽职守造成的直接经济损失
摘要2：
韩某某徇私舞弊、挪用公款案——滥用职权释放犯罪嫌疑人并将公款出借搞“资产解冻”活动造成重大损失的行为应如何定罪
摘要1：[第31号]韩某某徇私舞弊、挪用公款案——滥用职权释放犯罪嫌疑人并将公款出借搞“资产解冻”活动造成重大损失的行为应如何定罪
摘要2：
何某某虚开增值税专用发票案——虚开增值税专用发票给国家造成的经济损失如何计算
摘要1：[第119号]何某某虚开增值税专用发票案——虚开增值税专用发票给国家造成的经济损失如何计算
摘要2：
陈某某、邵某某重婚案——自行调查重婚犯罪而遭受的物质损失应否获得附带民事赔偿
摘要1：[第141号]陈某某、邵某某重婚案——自行调查重婚犯罪而遭受的物质损失应否获得附带民事赔偿
【裁判要旨】被害人为调查两被告人犯罪事实而支付的律师费、业务费、翻译费、交通费、餐费以及为此减少的家庭收人与重婚行为无必然联系，也就是说，重婚行为并不必然使被害人遭受这些损失。被害人因自行调查重婚犯罪而遭受的物质损失就不在附带民事诉讼范围之内。
摘要2：
某某公司、郭某某等侵犯商业秘密案——如何理解和把握侵犯商业秘密刑事案件中“重大损失”的计算依据、方法及对象
摘要1：[第1003号]某某公司、郭某某等侵犯商业秘密案——如何理解和把握侵犯商业秘密刑事案件中“重大损失”的计算依据、方法及对象
摘要2：
杜某某徇私舞弊不征税款、受贿案——如何把握徇私舞弊不征税款罪的构成要件及税收损失数额的认定？
摘要1：[第809号]杜某某徇私舞弊不征税款、受贿案——如何把握徇私舞弊不征税款罪的构成要件及税收损失数额的认定？
摘要2：