【笔记】建设工程质量不符合约定发包人能否请求减少支付工程价款？
解读：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第１２条规定，因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人有权（以抗辩方式）请求减少支付工程价款。
【笔记】发包人欠付工程款承包人能否主张工期顺延？
解答：（１）发包人欠付工程款不必然成为承包人工期顺延的理由；（２）要对发包人迟延支付工程款与工期顺延的关系进行具体分析确定能否作为认定工程顺延的天数的依据。
【笔记】当事人约定承包人工期顺延逾期索赔失权是否有效？
解读：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第１０条第２款之规定，（１）当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理；（２）但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
简法｜承包人未按照约定取得发包人或者监理人工期顺延签证，人民法院能否支持承包人顺延工期主张？
解答：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第１０条之规定，承包人未按照约定取得发包人或者监理人工期顺延签证，但承包人能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人提出过工期顺延申请且顺延事由符合合同约定的，人民法院就应当支持承包人顺延工期的主张。
【笔记】开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告、竣工验收备案表等载明开工时间能否认定为开工日期？
解读：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第８条之规定，（１）在有开工通知或者能够证明实际开工日期的情况下，应以开工通知或者实际开工日期确定开工日期；（２）只有在没有开工通知和无法证明实际开工日期的情况下，才可以综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告、竣工验收备案表等相关材料载明的开工时间并结合是否具备开工条件的事实认定开工日期。
简法｜《民法典》因挂靠施工质量不合格，发包方能否主张挂靠方与被挂靠方承担连带责任？
解答：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第７条之规定，因挂靠施工造成的质量不合格等损失，挂靠方与被挂靠方承担连带责任。
【笔记】第三人参加诉讼法院应当如何指定举证期限？
解读：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第５５条第２项规定，追加当事人、有独立请求权的第三人参加诉讼或者无独立请求权的第三人经人民法院通知参加诉讼的，人民法院应当依照第５１条的规定为新参加诉讼的当事人确定举证期限，该举证期限适用于其他当事人。
【笔记】什么是建筑企业资质？
解读：（１）目前法律框架中对建筑企业资质进行规定的法律规范主要有三部法律规范：《建筑法》《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质等级标准》；（２）我国建筑企业资质管理体系分为三个序列：Ａ．施工总承包企业资质（分为１２个资质标准）；Ｂ．专业承包企业资质（分为６０个类别的资质标准）；Ｃ．劳务分包企业资质（包含１３个类别的资质标准）。
【笔记】二审送达程序合法能否弥补一审送达程序违法？
解读：一审法院送达程序存在瑕疵，二审法院送达程序合法，已经保障了受送达人的诉讼请求，二审送达程序已弥补一审法院的送达程序瑕疵，受送达人以此为由申请再审不应支持。
【笔记】股东之间约定按照持股比例持有公司资产是否有效？
解读：（１）根据《公司法》第３条第１款“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任”之规定，公司财产独立于股东财产；（２）股东之间约定按照持股比例持有公司资产，损害了公司利益及其债权人利益，因违反法律强制性规定而无效。
【笔记】供电等服务企业能否为无证无照经营行为提供服务？
解读：（１）国务院《无证无照经营查处办法》第１４条规定，明知属于无照经营而为经营者提供经营场所或者提供条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以处5000元以下的罚款；（２）《福建省查处无证无照经营行为办法》第２１条规定，供电服务企业已为无证无照经营行为提供服务，在接到主管部门或者工商部门的通知后，不停止提供服务的，由工商部门或者其他行政许可的主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处3000元以上3万元以下的罚款。
【笔记】劳务分包是否需要取得发包人同意？
解读：（１）劳务分包（劳务作业分包）区别于专业工程分包；（２）除当事人另有约定外，劳务作业分包合同无须经发包人的同意。
简法｜《民法典》承包人行使建设工程价款优先受偿权条件有哪些？
解答：承包人行使建设工程价款优先受偿权条件包括：（１）建设工程质量合格（不要求建设工程竣工）；（２）行使建设工程价款优先受偿权人是与发包人订立建设工程施工合同的承包人；（３）发包人未按照约定支付工程价款（不要求建设工程施工合同有效性）；（４）发包人经承包人催告后，在合理期限内仍未支付建设工程价款；（５）建设工程依其性质宜折价、拍卖；（６）承包人与发包人协议将工程折价或者申请人民法院将该工程依法拍卖；（７）承包人在合理期限内（最长不超过１８个月）行使建设工程价款优先受偿权；（８）承包人没有放弃建设工程价款优先受偿权或者放弃建设工程价款优先受偿权损害建筑工人利益的。
【笔记】装饰装修工程是否属于建设工程施工合同？
解读：装饰装修工程属于建设工程范围，属于施工工程，应当适用《民法典》第８０７条有关工程价款优先受偿权的规定。
【笔记】债权人能否根据未经工商登记公示的增资决议要求股东承担增资不实责任？
解读：（１）对公司履约能力的信赖应当基于公司登记的、对外公示的信息，基于对公司未经登记、未披露的信息所作交易产生的风险应当自行承担；（２）债权人无权根据未经工商登记公示的公司增资决议要求股东承担增值不实责任。
【笔记】用人单位能否以劳动者违反公司薪酬保密制度为由解除劳动合同？
问题：劳动者违反公司薪酬保密制度，用人单位能否解除劳动合同？ 解读：（１）用人单位能否以劳动者违反公司薪酬保密制度为由解除劳动合同，目前法律和司法解释没有明确规定；（２）劳动者违反用人单位薪酬保密制度规章制度，一般难以认定“严重”违反规章制度，用人单位以此为由解除劳动合同通常缺乏依据。
【笔记】职工连续工作满一年但在本单位工作未满一年能否享受年休假？
解读：（１）职工连续工作满12个月以上（既包括职工在同一用人单位连续工作满12个月以上的情形，也包括职工在不同用人单位连续工作满12个月以上的情形），享受带薪年休假；（２）职工连续工作满一年但在本单位工作不满一年的，依法享受年休假。
【笔记】新建设工程施工合同纠纷司法解释是否具有溯及力？
解读：因履行建设工程施工合同发生的争议，明确以法律事实发生时间作为判断是否适用《民法典》及新解释的基准点——（１）如果建设工程施工合同成立于２０２１年１月１日之后，适用新解释；（２）如果建设工程施工合同成立于２０２１年１月１日之前，合同的履行持续至２０２１年１月１日之后的，则以１月１日作为适用新旧解释的基准点：Ａ．２０２１年１月１日前履行合同发生争议的，适用当时的法律、司法解释的规定；Ｂ．２０２１年１月１日后履行合同发生争议的，适用《民法典》第三编第四章和第五章及本解释的相关规定。
【笔记】开发商名下已出售商品房能否用于抵押、能否善意取得抵押权？
解读：（１）开发商对已出售商品房无处分权，开发商名下已出售商品房用于抵押构成无权处分；（２）善意取得系针对“无处分权人”处分财产的行为取得财产的制度规定；（３）开发商名下已出售商品房用于抵押构成无权处分，应当根据《民法典》第３１１条第１款第３款之规定，认定是否构成善意取得抵押权。
【笔记】被冒名股东是否应当承担股东责任？
解读：（１）根据《公司法解释三》第２８条之规定，被冒名登记的股东不承担责任；（２）被冒名股东未经依法处理（未经法院判决或者未经工商管理部门撤销工商登记），基于工商登记信息对外具有合法公示效力，被冒名股东仍应当承担相应责任。
【笔记】如何区分建设工程挂靠关系和转包关系？
解读：（１）挂靠关系中的挂靠人在投标和合同订立阶段一般就已经参与，甚至以被挂靠人的代理人或代表的名义与发包人签订建设工程施工合同；（２）转包中的实际施工人一般并未参与招投标和订立总承包合同。
【笔记】发包方擅自代承包方偿还外债能否抵扣工程款？
解读：发包方与承包方的债权人并无合同关系，发包方擅自代承包方偿还欠债不能抵扣工程款。
【笔记】股东代表诉讼应向公司那个机构履行前置程序？
解读：根据《公司法》第１５１条第１款规定，（１）起诉董事、高级管理人员需向监事会（监事）而非董事会提出书面请求；（２）起诉监事则需向董事会（执行董事）而非监事会（监事）提出书面请求。
【笔记】物业公司对房屋装修是否负有监督责任？
解读：（１）根据《物业管理条例》第５２条第２款、《福建省物业管理条例》第４３条第１款之规定，物业服务企业应当将房屋装饰装修中的禁止行为和注意事项告知业主，并依法加强监督管理；（２）物业公司对房屋装修负有监督责任。
简法｜破产案件如何确定地域管辖？
解答：（１）破产案件由债务人住所地人民法院管辖；（２）关联企业破产案件的核心控制企业不明确的，可以考虑由债务人的主要财产所在地法院管辖。
【笔记】守约方请求违约方赔偿守约方分期支付的律师服务费能否获得支持？
解读：（１）因我国民事诉讼立法并无律师费的承担问题，法院在裁决案件的律师费应如何承担时应充分考虑诉请支付律师费是否存在正当性和合理性及律师费数额应如何确定的问题；（２）律师费分期支付方式不违反法律法规，守约方有权请求违约方支付守约方应承担的分期支付律师服务费。
【笔记】以银行承兑汇票支付所产生的承兑汇票贴息费用应由哪一方承担？
解读：合同约定以银行承兑方式支付费用，但未约定银行承兑汇票贴息费用由哪一方承担，应视为收款方同意承担因承兑汇票贴息产生的费用。
惠尔普法|劳动者要求确认工龄及退休待遇是否属于劳动争议纠纷案件？
解答：劳动者要求确认工龄及相应退休待遇问题不属于劳动争议纠纷案件受理范围，应当依法裁定驳回起诉。
【笔记】利用多家劳务派遣公司轮流派遣行为是否有效？
解读：用人单位通过多家派遣单位轮流实施派遣的行为，与《劳动合同法》第６７条规定所禁止的用人单位设立派遣向本单位或所属单位派遣劳动者性质一样，均为通过假派遣损害劳动者合法权益、规避用人单位法定责任的行为，劳务派遣公司与劳动者签订的劳动合同应认定为无效，并由用人单位承担用工主体责任。
【笔记】伪造股东签名的股东会决议是否无效？
解读：（１）在未实际召开股东会议的情况下，伪造股东签名，股东会决议缺乏成立的基本条件，股东会决议不成立而非无效；公司实际召开股东会的情况下，伪造股东签名，股东会决议不因此不成立。（２）伪造股东签名造成内容违法（如被伪造签名股东的投票权影响最终决议结果或者侵犯股东权利的），股东可以请求法院认定决议内容无效；如未影响最终决议结果，股东可以请求撤销股东会决议。 【解析】除存在伪造股东签名外，还存在未实际开会或者表决等使决议不成立的情形，股东可以直接根据《公司法司法解释四》第５条规定请求确认决议不成立。